Образец договора на предоплату за платье заказ

Образец договора на предоплату за платье заказ

Образец договора на предоплату за платье заказ

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.6.4.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретно периода времени.

К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сели, оползень, цунами и т.п.

), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.7.1.

2.7. Акцептом является получение Продавцом сообщения о намерении физического лица приобрести товар на условиях, предложенных Продавцом.

Условия приобретения Товара, такие как цена и количество, действуют в течение 5 (пяти) календарных дней с момента акцепта. В случае внесения Покупателем предоплаты условия действуют до полного исполнения обязательств Сторонами.

2.8. Настоящий договор заключается между Покупателем и Продавцом в день оплаты заказа.

2.9. Оферта, приложения и дополнения к ней, а также каталог свадебных платьев опубликованы на сайте http://angelbs.ru. 3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ 3.1. Продавец, на основании заказа Покупателя, продаёт Покупателю товар в соответствии с условиями и по ценам, установленным Продавцом в оферте и приложениях к ней. 3.2. | | 02.06.2019 14:48 — Your comment .

Договор предоплаты образец бланк

Москва +23 °C доллар 62,92 евро 73,53 нефть 72,86 25 июля, среда 16:40 Документ «» Российское законодательство разрешает использовать предоплату при покупке товаров или заказе услуг.

Как правило, предоплата или аванс составляет часть от полной оплаты, которую необходимо внести покупателю за предоставленные товары или услуги.

Предоплата вносится до того, как товары будут переданы или услуги оказаны.

В этой статье вы получите рекомендации, как оформить юридически правильно договор предоплаты или аванса. Кроме того, вы сможете скачать бесплатные образцы договоров предоплаты. Особенности договора предоплаты Предоплата служит гарантией для продавца о том, что покупатель готов приобрести товар или заказать услугу.

Обычно аванс используется продавцом на покрытие предварительных расходов в связи с предоставлением услуг или поставкой товаров. Совершая предоплату, покупатель принимает на себя риск, так как он расстается со своими денежными средствами до получения товара или услуги.

Законодательство предусматривает возможность взыскания процентов за удержание денежных средств покупателя, если продавец не торопится возвращать уплаченную ранее сумму аванса. Отличие аванса от задатка Аванс не стоит путать с понятием задатка.

Задаток несет за собой дополнительную ответственность сторон и оформляется юристом в присутствии нотариуса. Договор о предоплате более простая процедура, для которой необходимо присутствие только продавца и покупателя.

К ним относятся следующие правила: Договор об авансе составляется в письменно В договоре обязательным является указанием суммы предоплаты Прописывается порядок возврата суммы предоплаты в случае, если сделка не состоялась Если договор предоплаты составляется отдельным документом и не является частью договора купли-продажи или предоставления услуг, необходимо указать в тексте его номер и название.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора предоплаты вариант которого можно скачать бесплатно. Скачать файл: Правосеть © 2019 Всероссийский юридический портал «Правосеть.ру» | Отправка заявки Пожалуйста, укажите детали вашего обращения: Регистрация на сайте Как вы хотите зарегистрироваться на сайте?

Пользователь или Юрист / Адвокат Регистрируясь, вы соглашаетесь с. или Выберите статус Юрист Адвокат Регистрируясь, вы соглашаетесь с.

Уже зарегистрированы? Авторизация на сайте или Запомнить пароль Войти как пользователь Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: Используйте вашу учетную запись ontakte для входа на сайт. Внимание Спасибо за заявку! Напишите ответ на заданный вопрос

Общество с ограниченной ответственностью «______», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Исполнительный Директора _______________________, действующей на основании ______________, с одной стороны, _________, именуемой в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:1.

Предмет договора1.1. Предметом настоящего договора является:1.1.1.

Описание заказа на сайте Платье Beatris, цвет: синий 8000Снятие мерок 600Доставка 1800ИТОГО: 10 400 руб.1000 – наличными представителю4200 – перед началом пошива5200 – после получения фото изделий3. Права и обязанности сторон3.

1 Заказчик обязуется:- до начала изготовления изделий предоставить Исполнителю необходимые индивидуальные мерки и пожелания по электронной почте или представителю,- оплатить 50% стоимости заказа в течение трёх дней после заключения настоящего договора,- оплатить оставшиеся 50% стоимости заказа в течение 14 дней после получения фотографий готовых изделий,3.2.

Исполнитель обязуется:- своевременно информировать о ходе работ,- выплатить компенсациею в срок 7 рабочих дней после достижения договоренностей с Заказчиком согласно п.

4.2. и 4.9.3.3. Исполнитель вправе:- приостановить изготовление изделий, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему договору,4.3.

Риск случайной гибели или случайного повреждения изделия после передачи его в транспортную компанию несёт транспортная компания.4.2.

В случае нарушения сроков изготовления изделий, указанных в настоящем договоре Исполнитель уплачивает неустойку в размере:2% от стоимости изделия – при задержке пошива на 1-2 дня.5% от стоимости изделия – при задержке пошива на 3-5 дней.

7% от стоимости изделия – при задержке пошива на 7-9 дней.10% от стоимости изделия – при задержке пошива на 10-13 дней.15% от стоимости изделия – при задержке пошива на 13 и более дней.4.3.

Если Заказчик предоставил правильные мерки, но изделие ошибочно сшито с использованием других мерок (исключения составляют изделия, у которых тип застежки: пуговицы или молния. В данном случае может быть запас в несколько сантиметров), то Исполнитель выплачивает денежную компенсацию в размере до 50% от стоимости изделия.

Денежные средства перечисляются на счёт Заказчика после предоставления Заказчиком фото изделий, где видны несоответствия.

Договор оказания услуг по пошиву и поставке форменной одежды

Товар, признанный Сторонами некомплектным, должен быть доукомплектован в месячный срок с момента признания его таковым. Некачественный или некомплектный Товар признается таковым в порядке, установленном п.2.5.

настоящего Договора. 2.8.

Стороны заявляют и гарантируют, что на момент подписания настоящего Договора они должным образом организованы, зарегистрированы компетентными государственными органами, реально существуют, имеют все права и полномочия на владение своим имуществом и ведение дел и обладают соответствующими сертификатами и лицензиями для осуществления своей уставной деятельности. 2.9 Исполнитель гарантирует, что Товар принадлежит ему на правах собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц (в том числе и авторские права на Товар).

Договор предоплаты

До подписания настоящего Соглашения Покупатель передал Продавцу в качестве аванса денежную сумму в размере 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, в обеспечение исполнения своих обязательств по приобретению Объекта. Сумма аванса входит в цену Объекта.

5. Собственником Объекта является: Белобородько Степан Иванович. Правоустанавливающие документы на Объект: Свидетельство о государственной регистрации права № 56364347 от 19 ноября 2000 года.

6. Продавец гарантирует истинность следующих сведений: 6.1.

Объект не обременен правами третьих лиц (в частности, нет лиц, признанных безвестно отсутствующими или объявленных умершими в судебном порядке; находящихся в армии или в местах лишения свободы; выбывших в интернаты, дома инвалидов и иные учреждения социальной защиты), арендой, коммерческим наймом, возмездным или безвозмездным пользованием, залогом и др.; в споре и под арестом/запрещением не состоит; право распоряжения им не ограничено.

6.2.

При получении поставленного Товара от перевозчика, Покупатель или получатель по его поручению обязуются проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных документах, а также принять этот Товар от перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными документами, регулирующими деятельность перевозчика. 4.4. Датой поставки считается дата получения Товара Покупателем, зафиксированная отметкой в товарно-транспортной накладной.

4.5. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, порчи, утраты, повреждения переходит к Покупателю с момента его получения в соответствии с накладными. 5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 5.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ТУ и ГОСТам, утвержденным законодательством РФ.

5.2. Внимание Обязательства сторон должны выполняться надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.

6.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков. 6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

6.4. Покупатель вносит предоплату в размере 50% от стоимости заказа в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента оформления Заказа. Внесение предоплаты означает согласие с условиями Оферты. 8.2. День оплаты Заказа считается датой заключения Договора оферты между Продавцом и Покупателем.

8.3. Оплата 100% стоимости Заказа осуществляется Покупателем в день получения Товара.

8.4. Важно Оплата Товара Покупателем производится в российских рублях в форме безналичного расчета.

9. ДОСТАВКА ТОВАРОВ 9.1. Доставка заказанного и оплаченного Покупателем товара до Местонахождения Продавца осуществляется курьерскими службами или транспортными компаниями.

9.2. После доставки товара Продавцу, Покупатель самостоятельно забирает Товар по местонахождению Продавца.

С момента передачи товара Покупателю право собственности и риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит от Продавца к Покупателю.

10. Задаток не аванс – не перепутайте Задаток представляет собой сумму, которая уплачивается в счёт надлежащих в будущем платежей согласно договору.

Ни в коем случае не перепутайте задаток с его младшим братом авансом. Аванс тоже представляет собой частичную предварительную предоплату, но, тем не менее, аванс отличается от задатка тем, что не может и не служит гарантией исполнения обязательств. Аванс несёт на себе только лишь платёжную функцию и в случае неисполнения взятых обязательств какой-либо из сторон, возвращается без условий.

Задаток представляет собой куда более строгую форму частичной предоплаты, которая обязывает партнёров к выполнению своих обязательств. Задаток не возвращается уплатившему его, в случае невыполнения обговоренных обязательств.

Инфо Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также по требованию одной из Сторон в случае нарушения другой стороной обязательств предусмотренных Договором. 8.5.

В случае изменения у одной из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение дней письменно известить об этом другую сторону. 8.6.

Факсимильная копия Договора и приложений к нему имеют равную юридическую силу до представления оригиналов документов.

8.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПоставщикЮр. адрес: Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПокупательЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 10.

Источник: http://civilyur.ru/obrazec-dogovora-na-predoplatu-za-plate-zakaz-92947/

Договор на пошив свадебного платья образец

Образец договора на предоплату за платье заказ

При этом заказчик вправе по своему усмотрению:

  • отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы;
  • соразмерного уменьшения цены;
  • соразмерного устранения недостатков работы;
  • возмещения расходов на устранение недостатков работы своими силами или с помощью третьих лиц.

4. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 4.1.

Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику, часть установленной настоящим договором цены пропорционально части работы, выполненной подрядчиком и возместив подрядчику убытки, причиненные прекращением договора. 4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком настоящего договора. 4.3.

Договор подряда на пошив одежды

Для изготовления швейной продукции Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в стоимость работ, установленную настоящим договором. 2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1.

Не позднее с момента получения от Заказчика задания на изготовление швейной продукции подготовить эскиз изделия каждого вида и направить эскизы на утверждение Заказчику.

Договор на пошив костюма

Сумма договора составляет ……………………………………………………………………………/……..…..………рублей.(цифрами и прописью) 2.2. Оплата работ Подрядчика производится Заказчиком на условиях полной предварительной оплаты в срок до «…..» ………..…. 20….. г. 3. Срок действия договора 3.1. Договор вступает в силу с момента …………………..………………………………… (дата или событие) 3.2.

Материал предоставляется Подрядчику в срок до «….» …….…..…. 20….. г. 3.3. Все работы по договору должны быть выполнены в срок до «….» …………. 20….. г. 3.4. Изделие принимается в срок до «….» …………. 20….. г. на основании акта приемо-передачи.
4. Права и обязанности сторон 4.1.

Подрядчик обязуется: — после передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность; — предупредить Заказчика в срок ………….

Договор подряда на пошив костюма

Качество Изделий должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. 4.2. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.
4.3. Срок предъявления претензий по качеству Изделий составляет месяцев. 4.4.

Панель ручного поиска договоров

Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течении установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине подрядчика. 5.3.

Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа. 6. ФОРС-МАЖОР 6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 7.1.

Договор подряда, бытового, по пошиву одежды

Важно Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика. 4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 4.1.

Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть изготовленную продукцию по акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику в течение начиная с даты, согласованной Сторонами для приема-передачи готовой продукции.

Приемка изготовленной швейной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: . 4.2. Требования Заказчика по качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию, а именно месяцев.
4.3.

Договор на изготовление текстильных изделий

Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной настоящим договором цены пропорционально части выполненной работы, выполненной подрядчиком и возместив подрядчику убытки, причиненные прекращением договора. 6.2.

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком настоящего договора. 6.3.

Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик, несмотря на предупреждение о невозможности использования материала Заказчика, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности Изделия, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.

6.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора если Заказчик не представит материал Подрядчику в срок, указанный в п. 3.2. настоящего договора. 7.

Образец договора на пошив свадебного платья

Заказчик обязуется: — предоставитьподрядчикувсю необходимую информацию о желаемом результате работы; — принятьрезультатработывсрок,предусмотренный настоящим договором; — известитьподрядчикавсрок дней об обнаруженных недостатках работы, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки; — предъявитьтребования,связанныесненадлежащимкачеством результата работы. 3. Ответственность сторон 3.1. Заказчикотвечает за невозможность подрядчиком использовать материал без ухудшения качества работы. 3.2. Вслучаенарушения установленных сроков начала и окончания работ подрядчик уплачивает заказчику неустойкувразмере %цены выполнения работы.

Внимание Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика. 5.3.

Если во время исполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору: — отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы и возмещения убытков; — назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен выполнить работу; — возмещения расходов на устранение недостатков Изделия своими силами или с помощью третьих лиц. — потребовать соразмерного уменьшения цены за работу. 5.4. Риск случайной гибели, случайного повреждения материала или Изделия до приемки Заказчиком несет Подрядчик 6.
Отказ от исполнения договора 6.1.

Ответственность сторон4.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения изделия до его передачи в транспортную компанию несет Исполнитель. Риск случайной гибели или случайного повреждения изделия после передачи его в транспортную компанию несёт транспортная компания. 4.2.

В случае нарушения сроков изготовления изделий, указанных в настоящем договоре Исполнитель уплачивает неустойку в размере:2% от стоимости изделия – при задержке пошива на 1-2 дня.5% от стоимости изделия – при задержке пошива на 3-5 дней.7% от стоимости изделия – при задержке пошива на 7-9 дней.

10% от стоимости изделия – при задержке пошива на 10-13 дней.15% от стоимости изделия – при задержке пошива на 13 и более дней. 4.3.

Если Заказчик предоставил правильные мерки, но изделие ошибочно сшито с использованием других мерок (исключения составляют изделия, у которых тип застежки: пуговицы или молния.

Источник: http://advocatus54.ru/dogovor-na-poshiv-svadebnogo-platya-obrazets/

бланк предоплаты за товар

Образец договора на предоплату за платье заказ

3.1. Расчеты за Товар производятся на условии % предоплаты в течение банковских дней с момента выставления счета на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчёт в течение рабочих дней с момента подписания товарной накладной (актов приёмо-передачи).

Договор поставки с предоплатой за поставляемый товар

Поставка партии или ее части осуществляется только лишь после получения предоплаты. Поставщик выставляет счет, который вторая сторона должна обязательно оплатить. После получения средств, Поставщик уведомляет любым способом Покупателя о том, что возможна отгрузка.

Как составить договор поставки с предоплатой

Конкретный способ оплаты может указываться в спецификации, а в договоре стороны могут прописать: «В случае если спецификацией не установлено иное, поставка производится на условиях 100%-ной предварительной оплаты товара» (постановление 9-го арбитражного апелляционного суда от 20.04.2019 № 09АП-7817/2019 по делу № А40-193606/16).

Договор поставки с условием о предоплате за поставляемый товар

3.1. Расчеты за Товар производятся на условии % предоплаты в течение банковских дней с момента выставления счета на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчёт в течение рабочих дней с момента подписания товарной накладной (актов приёмо-передачи).

Счет на предоплату (образец)

Требования к счету на оплату не регламентированы каким-либо нормативным документом.

Как правило, каждая организация составляет счет на авансовый платеж по договору (образец) в соответствии со своим внутренним регламентом и выработанными правилами делового оборота.

Кроме того, формирование счета возможно при помощи специальных автоматизированных компьютерных программ, предназначенных для ведения бухгалтерского и налогового учета. В связи с этим внешний вид счета на аванс (образец) у каждой организации может различаться.

Рекомендуем прочесть:  Льгота налоговая для пенсионеров

Составление договора поставки товара с предоплатой

Договор поставки с предоплатой (авансом) имеет свои особенности, которые в основном регулируются ст. 487, 823 Гражданского кодекса РФ. Помимо указанных норм применяются и другие, косвенно касающиеся рассматриваемого вида сделки. О нюансах, которые необходимо учесть при включении в поставку условия о предварительной оплате, мы и расскажем далее в нашем материале.

Заявление о возврате лишней суммы предоплаты за товар

Для написания заявления нужно выявить причину отказа. Существуют варианты, согласно которым товар возвращается: Необходимо помнить о таких, которые магазин принять не сможет. Правительство РФ установила особые, к которым относятся: Через некоторое время был обнаружен изъян, который покупатель не заметил во время покупки.

Счет на авансовый платеж по договору: образец

Дополнительные атрибуты могут уточнять условия доставки, ограничивать сроки для отгрузки товара или его самовывоза, акцентировать внимание на фиксации цены в течение определенного промежутка времени. Можно внести отдельным пунктом или в форме сноски возможность возврата товара или денег в определенных ситуациях.

Пример договора поставки под заказ

В случае отказа Покупателя от Товара надлежащего качества, сумма предварительной оплаты остается у Продавца, что не препятствует возможности требовать с Покупателя полной оплаты стоимости Товара, а также возмещения Продавцу причиненных ненадлежащим исполнением договора убытков.

В случае неявки Покупателя за Товаром или его уклонения от приемки Товара, Продавец письменно извещает Покупателя, а по истечении 1 месяца с даты предупреждения имеет право продать заказанные Покупателем изделия Товар.

Из полученной суммы Продавец компенсирует свои издержки, и подлежащие уплате Покупателем санкции.

Рекомендуем прочесть:  Зачем приватизировать дачный участок

Договор поставки с частичной предоплатой

5.2.

Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.

Образец Договора По Предоплате Скачать

Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц. Цена и порядок расчетов. Сроки и порядок поставки.

Цена за единицу и общая стоимость партии Товара указывается в счете на оплату. Поставщик выставляет счет на оплату не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменной заявки Покупателя на приобретение Товара.

Заявка Покупателя на поставку Товара должна содержать.

Счёт на оплату

Юрлица и другие плательщики НДС применяют счёт-фактуру: ответственный финансовый документ, который выставляется не предварительно, а по факту выполненных работ, предоставленных услуг или отгруженных товаров.

Он нужен уже не для ускорения оплаты, а для подтверждения того, что сборы по акцизам и НДС уплачены в полном объеме, для того, чтобы можно было удержать НДС с плательщика (покупателя).

Этот документ имеет установленную форму, в нем также могут содержаться сведения о происхождении товара, а если он импортный, то и номер таможенной декларации на него.

Договор предоплаты образец бланк — uristhome ru

Поставщику утвержденный (подписанный) покупателем 2-й экземпляр подлинной продуктной затратной в течение календарных дней с даты приема (получения) продуктов покупателем.

Как правило, предоплата или аванс составляет часть от полной оплаты, которую нужно внести покупателю за предоставленные продукты или услуги. Все бланки для скачки, выставленные на нашем веб-веб-сайте.

Возврата уже выплаченных сумм за продукт, предъявления претензий по поводу поставки продукта не в.

Источник: https://russianjurist.ru/ugolovnoe-pravo/blank-predoplaty-za-tovar

Договор поставки с предоплатой за поставляемый товар

Образец договора на предоплату за платье заказ

Начинать составление данного типа договора следует с указания персональной информации и данных от каждой стороны. Следующим пунктом необходимо будет указать основную цель подписания договора. Документ регулирует взаимоотношения двух сторон, одна из которых обязуется выполнять своевременную поставку продукции, а вторая – получать ее и производить оплату.

В соответствии со спецификацией, которая является обязательным приложением, производится отгрузка и приемка товара. В таком документе указывается:

  • весь перечень и ассортимент товаров;
  • графики поставок;
  • цена и количество.

Другие важные условия

Поставка партии или ее части осуществляется только лишь после получения предоплаты. Поставщик выставляет счет, который вторая сторона должна обязательно оплатить. После получения средств, Поставщик уведомляет любым способом Покупателя о том, что возможна отгрузка.

Товар также может быть поставлен и без получения предоплаты. Тогда после принятия товара Покупатель обязуется в указанный срок проплатить. Эти условия указываются в договоре.

Договор начинает действовать с момента проставления подписей представителями обеих сторон и имеет юридическую силу. При возникновении спорных ситуаций их решением занимаются представители сторон на переговорах.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией (Приложениях №1, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора), а Покупатель принять и оплатить его.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена товара, сроки поставки согласовываются Сторонами и определяются в Спецификациях (Приложениях), которые являются неотъемлемой частью Договора.

2. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

2.1. Поставляемый по Договору Товар оплачивается по согласованной сторонами цене согласно Спецификациям (Приложениям) и протоколу проведения торгов.

2.2. Общая сумма договора определяется как общая стоимость всего поставленного Покупателю Товара в соответствии со Спецификациями (Приложениями) за весь период действия Договора.

2.3. Цена на товар устанавливается в рублях и включает в себя НДС-18%, иные налоги и сборы, стоимость тары, упаковку, маркировку и доставку до склада Покупателя.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты за Товар производятся на условии % предоплаты в течение банковских дней с момента выставления счета на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчёт в течение рабочих дней с момента подписания товарной накладной (актов приёмо-передачи).

3.2. Моментом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. В случае если Товар будет отгружен Поставщиком в адрес Покупателя до внесения предоплаты, то расчет за поставленный Товар производится Покупателем в течение банковских дней со дня выставления счет-фактуры Поставщиком.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Способ и сроки поставки согласовываются Сторонами и определяются в Спецификациях (Приложениях) к Договору.

4.2. Покупатель обязуется принять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями Договора как непосредственно в адрес Покупателя, так и в адреса получателей, указанных Покупателем в заявке.

4.3. При получении поставленного Товара от перевозчика, Покупатель или получатель по его поручению обязуются проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных документах, а также принять этот Товар от перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными документами, регулирующими деятельность перевозчика.

4.4. Датой поставки считается дата получения Товара Покупателем, зафиксированная отметкой в товарно-транспортной накладной.

4.5. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, порчи, утраты, повреждения переходит к Покупателю с момента его получения в соответствии с накладными.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ТУ и ГОСТам, утвержденным законодательством РФ.

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80

Предоплата по договору оказания услуг: образец договора 2019

Образец договора на предоплату за платье заказ

Очень часто при заключении договора об оказании услуг исполнитель настаивает на включении пункта о предоплате, т.е. получении части суммы (обычно не более половины) сразу в качестве аванса.

Подобная мера в большей степени отвечает интересам исполнителя, но вместе с тем создает значительные риски для заказчика. Образец договора, подробную инструкцию по его составлению можно найти в статье.

Образец договора с предоплатой на оказания услуг (word)

Ранее мы обсуждали существенные условия договора оказания услуг, рекомендуем вам ознакомиться с этой информацией по этой ссылке.

Риски при совершении предоплаты по договору оказания услуг: судебная практика

Практика показывает, что основные риски по такому договору несет заказчик, потому что исполнитель получает только преимущества:

  • средства частично поступают сразу в качестве аванса, что служит гарантией полной оплаты услуги в дальнейшем;
  • на эти деньги можно приобрести материалы, оборудование и другие средства, необходимые для выполнения работ.

При этом может возникнуть ситуация, при которой заказчик потребует вернуть аванс, однако сделать это будет крайне затруднительно, поскольку законодательство встает в основном на сторону исполнителя:

  1. ГК допускает отказ от сделки в одностороннем порядке, но тогда заказчик лишается предоплаты.
  2. С другой стороны, заказчик не сможет вернуть эти средства и в том случае, когда он своими действиями создаст такие условия, при которых выполнение работы практически невозможно (отсутствие доступа в помещение, отсутствие электричества и т.п.). Соответствующие доказательства неприемлемости условий работы исполнитель должен предъявить суду самостоятельно.

Таким образом, основной риск для заказчика в том, что он не получит услугу либо получит ее в таком качестве исполнения, которое заметно хуже ожидаемого.

В результате предоплату вернуть, скорее, всего, не удастся, и тогда заказчик фактически может потерять и время и деньги.

Единственным способом избежать подобных последствий является включение в текст соглашения условий о коммерческом кредите.

Согласно этому условию аванс, т.е. предварительная оплата, признается коммерческим кредитом

Коммерческий кредит – это особая разновидность займа, который предоставляется под товары или услуги. Кредитором выступает сам заказчик, а «заемщиком» – исполнитель. Суть такого кредита в том, что он должен быть возвращен заказчику вместе с начисленными процентами, если условия договора не будут выполнены:

  • работа сдана с нарушением срока по вине заказчика;
  • работа выполнена не в тех объемах, как изначально описывалось в договоре;
  • качество работы неудовлетворительное;
  • работа вообще не выполнена.

Таким образом, в данном случае предоплата – это не просто авансирование сделки, т.е. фактический расчет за пока еще не оказанную услугу, а кредит, который необходимо вернуть при наступлении указанных в договоре обстоятельств.

Как показывает обзор судебной практики, судьи нередко придерживаются противоположных позиций в вопросе формулирования предоплаты как кредита:

  1. Встречаются позиции о том, что в тексте нужно обязательно прописать, что предоплата является коммерческим кредитом. То есть аванс не становится кредитом «автоматически» – подобное условие нужно указать особо.
  2. Но бывают и такие случаи, когда судьи выносят противоположные решения:

В договоре важно всегда придерживаться конкретики и не подменять одно понятие другим.

Например, иногда заказчики включают в текст следующее условие: «Оплата товара производится не позднее 3 календарных дней с момента выгрузки товаров со складского помещения».

Подобное условие не может быть автоматически признано коммерческим кредитом, поскольку в явном виде такой формулировки нет. Это подтверждается и судебной практикой:

Ранее мы приводили пример составления претензии на невыполнении условий договора, ознакомиться с ней можно тут.

Как правильно описать условие о предоплате: 3 важных пункта

Таким образом, в интересах заказчика лучше подстраховаться и четко прописать, что их отношения с исполнителем имеют характер коммерческого кредитования. При этом в договоре нужно обязательно указать:

  1. Срок внесения предоплаты. Его можно определить конкретной календарной датой или определенным периодом времени, например, 1 месяц или полгода с момента подписания договора. Также период можно оговорить не датой, а наступлением определенного события – выполнением всего объема работы или конкретного этапа.
  2. Размер предоплаты можно указать в виде суммы (цифрами и прописью с точностью до копеек). Еще один вариант – прописать размер как процент от цены услуги (30%, 50% и т.п.). Тогда процедура оплаты подразделяется как минимум на 2 этапа – аванс и внесение остальной суммы (окончательная оплата).
  3. График внесения средств: стороны могут договориться и о внесении средств поэтапно. Например, работа состоит из 7 стадий, за каждую из которых оплата вносится по факту, после приемки. В таком случае аванс также перечисляется сразу, его можно определить как процент от общей стоимости услуги. Все дальнейшие расчеты осуществляются в соответствии с графиком, который можно вынести в приложение к договору.

Образец договора с условием о предоплате

В целом такой договор имеет типичную структуру, однако условие о предоплате расписывается особым образом, как описано выше. К тому же к документу обычно составляют по крайней мере 2 приложения – одно с перечнем оказываемых услуг, другое – с графиком платежей.

Преамбула и предмет

Указываются стороны, от имени кого они действуют, ставится дата и место подписания, а также номер договора (при необходимости).

В предмете отдельно прописывают, какие именно услуги оказывает исполнитель (перечисление либо отсылка к приложению), а также указывают, что он оказывает их лично либо также имеет право привлекать для сотрудничества третьих лиц. Отдельно прописывают и сроки оказания услуг, которые также можно указать в приложении.

Порядок приемки работы

Приемка осуществляется в установленные сроки, о чем составляется соответствующий акт. Форма документа устанавливается приложением, являющимся неотъемлемой частью договора. В этом же пункте можно указать порядок устранения недостатков – в какие сроки исполнитель должен доработать заказ.

Цена услуги и порядок расчетов

Стоимость указывают вместе с НДС, размер налога можно прописать отдельно. В этом же пункте указывают порядок оплаты, в том числе и размер, сроки, порядок внесения предварительной оплаты.

Также можно указать и способ расчетов – наличными либо банковским переводом по указанным реквизитам.

Сроки зачисления средств при определении периода оплаты не учитываются, однако обязательство заказчика считается исполненным только после фактического поступления денег на расчетный счет.

При этом формулировка о коммерческом кредите, а также о порядке начисления процентов должна быть конкретной (на примере договора поставки).

Ответственность сторон

Очень важно прописать и меры ответственности обеих сторон при неисполнении договора (полном или частичном).

Случаи применения ответственности в отношении исполнителя:

  • нарушение сроков;
  • нарушение качества работы;
  • нарушение объемов;
  • невыполнение работы.

Случаи применения ответственности в отношении заказчика:

  • нарушение сроков приемки;
  • нарушение сроков оплаты;
  • перечисление неполной суммы при авансе или остальной оплате.

Форс-мажор и заключительные пункты

Далее прописывают порядок действий при наступлении форс-мажора, порядок расторжения договора, особенности досудебного разрешения спора, указывают реквизиты сторон, ставят печати и подписи.

ссылкой:

(1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://2ann.ru/predoplata-po-dogovoru-okazaniya-uslug/

Как составить договор поставки с предоплатой – образец

Образец договора на предоплату за платье заказ

Образец договора поставки товара с предоплатой

Договор поставки по предоплате 50/100 процентов

Договор поставки с предоплатой: отдельные нюансы

Возврат аванса по договору поставки

Образец договора поставки товара с предоплатой 

Понятие договора поставки дано в ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). Согласно указанной норме данный договор заключается между поставщиком (продавцом), который является предпринимателем, и покупателем, который будет использовать поставляемое имущество для извлечения прибыли или в иных целях, не связанных с личными нуждами. При этом:

  • договор обязывает поставщика передать имущество в определенный срок или сроки;
  • имущество может быть произведено поставщиком или закуплено у третьих лиц. 

Под предоплатой в доктрине понимается внесение до поставки товара частичной оплаты в счет общей суммы оплаты, что гарантирует поставщику, что оплата за товар будет произведена.

В РФ заключение соглашений о поставке, предусматривающих предоплату, является достаточно распространенным.

При этом размер предоплаты доходит до нескольких десятков процентов, а иногда и полного размера стоимости товара.

Образец договора поставки товара с предоплатой 50/100 процентов можно скачать по ссылке: Договор поставки товара с предоплатой – образец.

Предварительной оплате товара посвящена ст. 487 ГК РФ, относящаяся к общим положениям о соглашениях купли-продажи и применяемая к отношениям по поставке в силу п. 5 ст. 454 ГК РФ. 

Договор поставки по предоплате 50/100 процентов 

Договор поставки может предусматривать:

  1. Постоплату: денежные средства перечисляются после передачи имущества.
  2. Предоплату:
    • полная (100%) предоплата;
    • частичная (50% или иной процент) предоплата. 

Конкретный способ оплаты может указываться в спецификации, а в договоре стороны могут прописать: «В случае если спецификацией не установлено иное, поставка производится на условиях 100%-ной предварительной оплаты товара» (постановление 9-го арбитражного апелляционного суда от 20.04.2017 № 09АП-7817/2017 по делу № А40-193606/16).

При этом необходимо учитывать, что:

  • срок внесения предоплаты подлежит определению в договоре, а если он не определен, то предоплата вносится в течение 7 дней с даты предъявления требований о ее внесении, если не установлено иное (п. 2 ст. 314, п. 1 ст. 487 ГК РФ);
  • если покупатель не внесет предоплату, то поставщик может приостановить поставку либо отказаться от нее (п. 2 ст. 328, п. 2 ст. 487 ГК РФ);
  • если покупатель произвел предоплату, а поставщик не поставил товар, то покупатель может требовать совершения поставки или возврата внесенных денег (п. 3 ст. 487 ГК РФ);
  • на сумму предоплаты, товар по которой не поставлен, начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ:
    • по общему правилу с даты, когда поставка должна была состояться, до фактической поставки или возврата денег;
    • если это установлено соглашением, срок начисления процентов может быть определен с даты внесения предоплаты (п. 4 ст. 487 ГК РФ). 

Договор поставки с предоплатой: отдельные нюансы 

Заключение договора поставки с предоплатой предполагает принятие на себя определенных правовых рисков в налоговой сфере, в частности необходимость отслеживания практики по вопросам учета в составе расходов предоплаты налогоплательщиком, применяющим кассовый метод. Сложность заключается в том, что встречное обязательство не является прекращенным.

На необходимость включения внесенной суммы предоплаты в состав доходов указано в п. 8 Обзора практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации (приложение к информационному письму президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98).

В процессе согласования предоплаты стороны должны определиться с необходимым отражением результатов согласования в проекте соглашения с такими вопросами, как:

  • дата внесения предварительной оплаты (помимо установления определенной даты, стороны могут определить срок внесения оплаты в виде какого-то периода);
  • необходимость взимания процентов с суммы предоплаты (плата за кредит коммерческого характера) и определение размера таких процентов;
  • определение части суммы товара, за которую засчитывается предварительно вносимая денежная сумма;
  • необходимость взимания неустойки за просрочку предоплаты и определение размера такой неустойки. 

ВАЖНО! Если договором не установлено, что неустойка может быть взыскана именно за невнесение предварительной оплаты, то суды могут отказать во взыскании такой неустойки, основанном на общих договорных положениях о неустойке (постановление ФАС Уральского округа от 18.04.2014 № Ф09-1097/14 по делу № А47-4361/2013). 

Возврат аванса по договору поставки 

О различных последствиях недопоставки товара подробнее читайте в нашей статье по ссылке: Недопоставка товара по договору поставки – ответственность. В настоящем разделе статьи более подробно будет рассмотрен возврат предоплаты по договору поставки.

В случае судебного спора для возврата предоплаты необходимо доказать:

  • факт внесения денежных средств;
  • неисполнение контрагентом условий о предоставлении имущества;
  • невозврат контрагентом внесенной предоплаты.

Подтверждение указанных обстоятельств является основанием для удовлетворения иска о возврате аванса (определение ВС РФ от 09.11.2016 № 305-ЭС16-14951 по делу № А40-209171/2015). 

Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_postavki/kak_sostavit_dogovor_postavki_s_predoplatoj_obrazec/

Юр-ответ online
Добавить комментарий